Шаблоны договоров

Сборник типовых юридических документов
Содержание сборника (18 страниц)
Исковые заявления (4 страницы)
О взыскании задолженности
О расторжении договора
О признании права собственности
О защите прав потребителя
Договоры (6 страниц)
Купли-продажи недвижимости
Аренды помещения
Подряда на выполнение работ
Оказания услуг
Займа с процентами

ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
О взыскании задолженности
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору
В [НАИМЕНОВАНИЕ СУДА]
Истец: [ФИО, адрес]
Ответчик: [ФИО/наименование, адрес]
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности по договору [номер] от [дата]
В связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору прошу:
Взыскать с ответчика задолженность в размере [сумма] рублей.
Взыскать пени/штрафы в размере [сумма] рублей.
Взыскать расходы по оплате госпошлины.
Приложения:
Копия договора
Расчет задолженности
Документы об оплате госпошлины
Документы, подтверждающие направление копии иска ответчику

О расторжении договора
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора
В связи с существенным нарушением ответчиком условий договора [номер] от [дата] прошу:
Расторгнуть договор.
Взыскать убытки/пени.
Взыскать расходы по оплате госпошлины.

О признании права собственности
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании права собственности
На основании [основания] прошу признать за истцом право собственности на [объект].

О защите прав потребителя
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите прав потребителя
В связи с нарушением прав потребителя по договору [вид услуги/товара] прошу:
Расторгнуть договор.
Взыскать уплаченную сумму.
Взыскать неустойку.
Взыскать компенсацию морального вреда.
Взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом.

ДОГОВОРЫ
Купли-продажи недвижимости
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
недвижимого имущества
[Предмет договора, права и обязанности сторон, цена, порядок расчетов, ответственность]

Аренды помещения
ДОГОВОР АРЕНДЫ
нежилого помещения
[Предмет договора, срок аренды, арендная плата, порядок пользования, ответственность]

Подряда на выполнение работ
ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ
[Предмет договора, сроки выполнения, стоимость работ, порядок оплаты, качество работ]

Оказания услуг
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
[Предмет договора, сроки оказания, стоимость услуг, порядок оплаты, ответственность]

Займа с процентами
ДОГОВОР ЗАЙМА
с процентами
[Сумма займа, срок возврата, проценты, порядок возврата, ответственность]
Каждый документ должен содержать:
Дату и место заключения
Реквизиты сторон
Подписи сторон
Приложения (при необходимости)

2. ДОГОВОРЫ (6 страниц)

1. Договор купли-продажи недвижимости
Назначение: 
Для оформления сделки по продаже квартиры, дома, земельного участка или иного объекта недвижимости.
Основные пункты шаблона:
- Предмет договора (адрес, кадастровый номер, площадь)
- Стороны (продавец и покупатель)
- Цена и порядок расчётов
- Передача недвижимости и подписание акта приёма-передачи
- Гарантии продавца (отсутствие обременений, прав третьих лиц)
- Ответственность сторон
- Разрешение споров
- Реквизиты и подписи

2. Договор аренды помещения
Назначение: 
Для передачи помещения (офис, склад, жилое) во временное пользование за плату.
Основные пункты:
- Описание объекта аренды
- Срок аренды
- Размер и порядок внесения арендной платы
- Обязанности сторон (арендодатель — содержание помещения, арендатор — своевременная оплата, поддержание порядка)
- Условия расторжения
- Ответственность за повреждение имущества
- Порядок возврата помещения

3. Договор подряда на выполнение работ
Назначение: 
Для оформления отношений между заказчиком и подрядчиком по выполнению определённых работ (ремонт, строительство, монтаж и т.д.).
Основные пункты:
- Вид и объём работ
- Сроки выполнения
- Стоимость и порядок оплаты
- Требования к качеству материалов и работ
- Приёмка результата работ (акт сдачи-приёмки)
- Гарантийные обязательства
- Ответственность за нарушение сроков или качества

4. Договор оказания услуг
Назначение: 
Для регулирования отношений при оказании услуг (юридических, консультационных, образовательных, IT, клининговых и др.).

Основные пункты:
- Перечень услуг
- Сроки оказания
- Стоимость и порядок расчётов
- Права и обязанности сторон
- Конфиденциальность
- Основания для одностороннего расторжения
- Ответственность за неисполнение обязательств

5. Договор займа с процентами
Назначение:
Для оформления передачи денежных средств в долг под проценты между физическими или юридическими лицами.

Основные пункты:
- Сумма займа
- Процентная ставка
- Срок возврата
- Порядок выплаты процентов
- Ответственность за просрочку
- Условия досрочного возврата
- Форма расчётов (наличные, безналичные)
- Реквизиты и подписи сторон


Общие черты всех шаблонов договоров в сборнике:
Структура: 
- Преамбула (название, место, дата, стороны) 
- Предмет договора 
- Права и обязанности сторон 
- Стоимость и порядок расчётов 
- Ответственность 
- Срок действия 
- Порядок разрешения споров 
- Реквизиты и подписи 

Поля для заполнения: 
- Наименования сторон (ФИО/название организации) 
- Паспортные/регистрационные данные 
- Суммы, сроки, адреса, реквизиты 
- Особые условия (при необходимости) 

Примечания: 
- Шаблоны составлены в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
- Требуют индивидуальной адаптации под конкретную сделку 
- Рекомендуется проверка актуальности формулировок 
- В сложных случаях — консультация юриста обязательна 

Заявления в государственные органы (4 страницы)
В налоговую инспекцию
В трудовую инспекцию
В Роспотребнадзор
В суд общей юрисдикции
Дополнительные документы (4 страницы)
Доверенности
Претензии
Ходатайства
Соглашения о расторжении

Шаблон искового заявления (пример)
В [наименование суда]
От: [ФИО истца]
Адрес: [адрес истца]
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании задолженности
Обстоятельства дела:
[2000 символов с описанием ситуации, указанием дат, сумм, ссылок на документы]
Требования:
Взыскать с ответчика сумму задолженности в размере [сумма] рублей.
Взыскать расходы по оплате государственной пошлины.
Приложения:
Копия искового заявления
Документы, подтверждающие отправку копии иска ответчику
Расчет взыскиваемой суммы
Квитанция об оплате госпошлины
Дата: [дата]
Подпись: ___________

Особенности использования шаблонов
Все документы составлены в соответствии с действующим законодательством
Шаблоны можно адаптировать под конкретную ситуацию
Необходимо внимательно проверять актуальность реквизитов
Рекомендуется консультация юриста при заполнении

Важные примечания
Документы оформлены согласно требованиям процессуального законодательства
Учитывают последние изменения в нормативно-правовой базе
Содержат все необходимые юридические формулировки
Предусмотрена возможность внесения индивидуальных данных
Для каждого типа документа в сборнике предусмотрены поля для заполнения конкретных данных:
Реквизиты сторон
Суммы и сроки
Описание предмета спора
Требования и основания
Приложения и расчеты

Общий принцип:
Для каждого критичного пункта договора дать:
1. Вариант А / Вариант Б – чёткие альтернативные формулировки с пояснением, в чьих интересах каждая и в какой ситуации уместна.
2. Блок «Важные моменты» – практические, «приземлённые» инструкции по заполнению и исполнению, которые помогают избежать ошибок и споров.

Пример 1: Договор купли-продажи недвижимости

4. Расчеты и передача имущества

Альтернативные формулировки:

    Вариант А (через банковскую ячейку): «Расчеты по настоящему Договору производятся путем внесения Покупателем денежных средств в банковскую ячейку, арендованную Продавцом. Ключ от ячейки передается Покупателю после государственной регистрации перехода права собственности в Росреестре и предоставления Покупателем выписки из ЕГРН».
        В чьих интересах: Баланс интересов. Безопасно для обеих сторон.
        Когда использовать: Стандартная и рекомендованная практика.

    Вариант Б (через аккредитив): «Оплата цены Договора осуществляется Покупателем путем открытия безотзывного покрытого аккредитива в пользу Продавца в банке-эмитенте. Исполняющий банк производит выплату Продавцу после предоставления им документов, подтверждающих государственную регистрацию перехода права собственности».
        В чьих интересах: В равной степени безопасно, но технически сложнее.
        Когда использовать: При сделках с ипотекой или когда одна из сторон требует расчетов через конкретный банк.

    Вариант В (простая предоплата): «Покупатель обязуется перечислить 100% цены Договора на расчетный счет Продавца в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Продавец обязуется передать объект не позднее 5 дней после поступления денежных средств».
        В чьих интересах: В интересах Продавца. Для Покупателя сопряжено с высокими рисками.
        Когда использовать: Только при абсолютном доверии Покупателя к Продавцу (например, между родственниками). Не рекомендуется.

10. Ответственность сторон. Неустойка

Альтернативные формулировки:

   Вариант А (фиксированный процент): «За просрочку передачи объекта недвижимости Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора в целом».
    Вариант Б (ставка ЦБ/ключевая ставка): «За просрочку возврата денежных средств при расторжении Договора виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день просрочки, от суммы задолженности за каждый день просрочки».

17. Разрешение споров

Альтернативные формулировки:

    Вариант А (суд общей юрисдикции): «Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения объекта недвижимости (имущества).»
        Когда использовать: По умолчанию для физических лиц.
    Вариант Б (арбитражный суд): «Споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде [указать субъект РФ]».
        Когда использовать: Если обе стороны являются индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ:

1.  Сверка данных: Обязательно сверьте ФИО, паспортные данные, адрес и кадастровый номер объекта с действующей выпиской из ЕГРН. Не используйте старые документы.
2.  Безопасность расчетов: Для защиты средств настоятельно рекомендуется использовать банковскую ячейку с условием доступа или аккредитив. Избегайте передачи наличных денег «под расписку».
3. Проверка обременений: Убедитесь, что в выписке из ЕГРН отсутствуют аресты, ипотека или аренда. Если обременения есть, порядок их снятия должен быть прописан в отдельном пункте Договора.
4.  Прописка жильцов: Если в квартире прописаны лица, не являющиеся продавцом (особенно несовершеннолетние), получите нотариально заверенные обязательства о снятии с регистрации или учтите это при расчете цены.
5.  Акт приема-передачи: Никогда не подписывайте акт до фактического осмотра квартиры и получения ключей. В акте подробно укажите недостатки или отсутствие техники/мебели, если таковые имеются.

Пример 2: Договор оказания услуг/подряда

6. Стоимость услуг и порядок расчетов

Альтернативные формулировки:

  Вариант А (аванс + окончательный расчет): «Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от цены Договора в течение 3 дней с момента его подписания. Окончательный расчет производится в течение 5 дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг».
    Вариант Б (поэтапная оплата по графикам работ): «Оплата производится поэтапно в соответствии с Приложением №1 (График выполнения работ и оплаты). Каждый этап оплачивается после подписания Сторонами соответствующего Акта выполненных работ по этапу».

8. Ответственность сторон. Неустойка

Альтернативные формулировки:

    Вариант А (за просрочку): «За каждый день просрочки выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены соответствующего этапа (либо всего Договора, если этапов нет), но не более 10% от общей цены Договора».
     Вариант Б (фиксированная сумма): «В случае одностороннего отказа Заказчика от Договора без предусмотренных в нем оснований, Заказчик выплачивает Исполнителю фиксированную сумму в размере 10 000 рублей в качестве компенсации понесенных расходов».

9. Конфиденциальность

Альтернативные формулировки:
          Вариант А (общая): «Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения Договора».
    Вариант Б (расширенная, с NDA): «Конфиденциальной информацией признаются любые данные, техническая, финансовая, коммерческая информация, передаваемая Сторонами друг другу, включая условия настоящего Договора. Обязательства по конфиденциальности действуют в течение 3 лет после завершения Договора». Рекомендуется для IT-разработки, консалтинга.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ:

1.  Детализация предмета: В разделе «Предмет Договора» или в Техническом задании (Приложение) максимально подробно опишите, что именно должно быть сделано, в какие сроки и какие конкретные результаты ожидаются. Размытые формулировки – источник споров.
2.  Документация этапов: Поэтапно подписывайте Акты выполненных работ/оказанных услуг (форма КС-2/КС-3 для строительства, или простой акт). Это ключевой документ для подтверждения объема работ и основания для оплаты. Не работайте «на слово».
3.  Претензионный порядок: Перед обращением в суд обязательно направьте письменную претензию с указанием сроков устранения недостатков. Это часто является обязательным досудебным шагом.
4.  Определите контактных лиц: Укажите ФИО, телефоны и email лиц, уполномоченных давать пояснения и согласовывать промежуточные вопросы. Это ускорит работу и зафиксирует круг ответственных.
5.  Права на результаты: Если услуга подразумевает создание интеллектуального продукта (сайт, дизайн, ПО), обязательно пропишите в отдельном пункте, кому и на каких условиях переходят исключительные права.

 Этап 1: Повышение контекстности и гибкости (Самый важный)
Это то, что отличает умный шаблон от просто бланка.
1.  «Умные» поля с подсказками: Рядом с каждым полем ввода (в скобках курсивом) — краткое пояснение.
    Пример для договора:`[_____________]` ; `[Укажите конкретный способ: "на расчетный счет Исполнителя", "наличными в кассу Заказчика" и т.д.]`
2.  Варианты формулировок в шаблонах:
   Для исков: Блок "Типовые описания нарушений" (неуплата, просрочка, некачественное исполнение).
    Для договоров: Отдельные разделы "Дополнительные условия на выбор" с комментариями, когда что использовать (например, варианты штрафных санкций, порядок разрешения споров).
3.  Модульная структура для договоров: Реализация идеи с приложениями. Основной каркас договора + подключаемые "модули" (спецификации, графики платежей, акты), которые формируются отдельно, но имеют прямые ссылки в тексте.

 Этап 2: Улучшение UX/UI (Визуальное оформение и навигация)
Это делает работу с документами быстрой и безошибочной.
1.  Визуальные элементы: Единый стиль для полей ввода (`[_____]` или светло-желтая заливка в электронной версии).
2.  Чек-лист "Перед отправкой/подписанием": В конце каждого документа — блок с пунктами для самопроверки (реквизиты, печати, приложения, суммы).
3.  Оглавление с гиперссылками и статусом: Для электронного сборника — интерактивное оглавление, где можно отмечать заполненные документы.

Этап 3: Расширение функциональности (Ключевые дополнения)
Новые документы, которые критически важны.
1. Пакет "Досудебное урегулирование":
  Шаблон досудебной претензии с вариантами требований (уплатить, исправить, вернуть).
    Проект соглашения о добровольном погашении долг (как результат успешной претензии).
2. Пакет "Трудовые отношения для малого бизнеса":
   Трудовой договор (с вариантами: с испытательным сроком/без, с материальной ответственностью/без).
    Дополнительное соглашение к договору.
    Приказ о приеме на работу (форма Т-1).
3.  Пакет "Доверенности":
    Генеральная (на управление бизнесом для ИП/ООО).
    На представление интересов в суде (с четким перечнем полномочий).
    Разовая (на получение товара, документов).
4.  Пакет "Финансы между своими":
    Договор беспроцентного займа между физлицами.
    Расписка в получении денежных средств (как приложение к займу).

 Этап 4: Правовая безопасность (Защита и ответственность)
Это защищает и создателя сборника, и пользователя.
1.  Выделенные "красные зоны":
     В начале каждого раздела и сложного документа — рамка или жирный шрифт: "ВНИМАНИЕ: Сложные или нестандартные ситуации требуют консультации юриста. Данный шаблон — типовой."
2.  Динамические данные:
     Явные предупреждения: "ВАЖНО: Размер госпошлины, реквизиты судов и государственных органов подлежат обязательной актуализации на официальных сайтах на момент подачи документа."
3.  Глоссарий: Простой список основных юридических терминов, встречающихся в документах, с пояснениями.

 Итоговое видение продукта
После реализации этих доработок сборник превратится в многоуровневую экосистему документов:
Для новичка: Четкие шаблоны с подсказками и чек-листами.
Для опытного пользователя: Гибкие конструкции с вариантами формулировок.
Для всех: Максимальная безопасность благодаря понятным предупреждениям и модульной структуре, которая снижает риск ошибок.
Такой продукт действительно станет незаменимым практическим инструментом для предпринимателей, фрилансеров и активных граждан, экономящим не только время, но и нервы, и минимизирующим юридические риски в повседневных ситуациях.
Следующий логичный шаг: Приоритизация. Начать можно с 2-3 самых востребованных документов (например, Исковое заявление + Трудовой договор + Претензия), применить к ним весь комплекс доработок из Этапов 1-2 и 4, и выпустить "пилотную" улучшенную версию, чтобы получить обратную связь.

5. Бизнес-документы для ИП и ООО (6 страниц)
Назначение: 
Документы для регистрации, управления и закрытия бизнеса, а также для взаимодействия с контрагентами.

Содержание:
1. Учредительные документы (2 страницы)
- Заявление на регистрацию ИП (Форма Р21001)
- Устав ООО (типовой)
  Основные пункты: наименование, цели деятельности, размер уставного капитала, порядок управления, распределение прибыли.
- Протокол общего собрания учредителей 
  Шаблон для принятия ключевых решений при создании ООО.

2. Внутренние документы компании (2 страницы)
- Договор об осуществлении прав участников ООО 
  Для регулирования отношений между учредителями.
- Приказ о назначении генерального директора
- Доверенность на право подписи финансовых документов

3. Документы для работы с контрагентами (2 страницы)
- Коммерческое предложение (шаблон с вариантами)
- Акт сверки взаиморасчетов
- Счет на оплату (с реквизитами и условиями)
- Гарантийное письмо об оплате

6. Семейное и наследственное право (6 страниц)
Назначение: 
Документы для урегулирования семейных, брачных и наследственных вопросов.

Содержание:
1. Брачные договоры и соглашения (3 страницы)
- Брачный договор 
  Основные пункты: режим имущества, раздел в случае развода, алиментные обязательства.
- Соглашение о разделе совместно нажитого имущества
- Соглашение об уплате алиментов 
  Варианты: в твердой сумме, в процентах от дохода.

2. Наследственные документы (3 страницы)
- Завещание (типовое)
  С указанием наследников и долей.
  Заявление о принятии наследства
- Соглашение о разделе наследственного имущества
- Отказ от наследства (заявление)

7. Документы для сделок с автотранспортом (6 страниц)

Назначение: 
Для оформления купли-продажи, аренды и других операций с автомобилями.

Содержание:
1. Договор купли-продажи автомобиля (2 страницы)
- Данные сторон и транспортного средства
- Цена и порядок расчетов
- Состояние автомобиля и гарантии
- Порядок передачи и регистрации в ГИБДД

2. Договор аренды (лизинга) автомобиля (2 страницы)
- Условия аренды, страховка, ограничения
- Ответственность за повреждения и штрафы
- Порядок возврата автомобиля

3. Дополнительные документы (2 страницы)
- Акт приема-передачи автомобиля
- Расписка в получении денежных средств
- Претензия по качеству автомобиля

8. Документы для digital-сферы (6 страниц)
Назначение: 
Для IT-фрилансеров, разработчиков, веб-студий и цифровых агентств.

Содержание:
1. Договор на разработку сайта/приложения (2 страницы)
- Техническое задание (приложение)
- Этапы работы и сроки
- Права на исходный код и дизайн
- Гарантийные обязательства и поддержка

2. Договор на оказание digital-услуг (2 страницы)
- SEO-продвижение, контекстная реклама, SMM
- Отчетность и KPI
- Конфиденциальность и NDA

3. Документы для фрилансера (2 страницы)
- Offer (публичная оферта) на оказание услуг
- Акт выполненных работ (для digital-услуг)
- Счет на оплату с реквизитами для самозанятых/ИП

9. Документы для аренды жилья (6 страниц)
Назначение: 
Для безопасного оформления аренды квартиры, комнаты или дома.

Содержание:
1. Договор аренды жилого помещения (3 страницы)
- Подробное описание объекта
- Условия оплаты, коммунальные услуги
- Права и обязанности арендодателя и арендатора
- Порядок расторжения и выселения

2. Дополнительные соглашения и акты (3 страницы)
- Акт приема-передачи квартиры 
  С описью мебели, техники и состояния.
- Соглашение о продлении аренды
- Гарантийное письмо от арендатора
- Претензия о нарушении условий аренды

10. Досудебные документы (6 страниц)
Назначение:
Для урегулирования споров до обращения в суд.

Содержание:
1. Претензии (3 страницы)
- Претензия о неисполнении договора
- Претензия о качестве товара/услуги
- Претензия о нарушении сроков
- Претензия о возврате денежных средств

2. Мировые соглашения (3 страницы)
- Соглашение о рассрочке долга
- Соглашение о погашении задолженности
- Мировое соглашение для суда (проект)

11. Документы для регистрации недвижимости и кадастрового учёта (3 страницы)
Назначение: 
Для оформления прав на недвижимость, постановки на кадастровый учёт, внесения изменений в ЕГРН.

Содержание:
1. Заявления в Росреестр и МФЦ (2 страницы) 
- Заявление о государственной регистрации права собственности 
- Заявление о кадастровом учёте объекта недвижимости 
- Заявление о внесении изменений в ЕГРН 
- Заявление о прекращении права собственности 
- Заявление об исправлении технической ошибки в ЕГРН 

2. Согласия и уведомления (1 страница) 
- Согласие супруга на отчуждение недвижимости (нотариальное) 
- Уведомление о преимущественном праве покупки доли 
- Заявление об отказе от преимущественного права покупки 

Пример заявления в Росреестр:
Заявление о государственной регистрации права собственности 
В Управление Росреестра по \[субъект РФ\] 
Заявитель: \[ФИО, паспортные данные, адрес\] 
Основание для регистрации: договор купли-продажи № \[…\] от \[дата\] 
Объект недвижимости: \[адрес, кадастровый номер\] 
Прошу зарегистрировать право собственности на указанный объект.

Приложения: 
- Копия договора 
- Квитанция об оплате госпошлины 
- Выписка из ЕГРН 
- Технический план (при необходимости) 

12. Документы для банковских операций и кредитования (3 страницы)
Назначение: 
Для взаимодействия с банками при получении кредита, открытии счёта, оформлении залога.

Содержание:
1. Кредитные и залоговые документы (2 страницы) 
- Заявление на получение кредита (типовое) 
- Договор залога недвижимости (ипотека) 
- Договор поручительства 
- Согласие супруга на ипотеку 
- График платежей по кредиту 

2. Банковские заявления и распоряжения (1 страница) 
- Заявление на открытие расчётного счёта 
- Распоряжение на перевод средств 
- Заявление на закрытие счёта 
- Заявление на получение выписки по счёту 

Пример договора залога (упрощённый):
Договор о залоге недвижимого имущества 
Залогодатель: \[ФИО, данные\] 
Залогодержатель: \[банк, реквизиты\] 
Предмет залога: \[описание недвижимости\] 
Обеспечиваемое обязательство: кредитный договор № \[…\] от \[дата\] 
Залогодатель передаёт в залог указанное имущество в обеспечение исполнения обязательств по кредиту.

13. Документы для страхования (3 страницы)
Назначение: 
Для оформления страховых полисов, заявлений на страховую выплату, урегулирования убытков.

Содержание:
1. Страховые договоры и полисы (2 страницы) 
- Договор страхования имущества (квартира, дом, автомобиль) 
- Договор страхования ответственности 
- Полис ОСАГО (пример заполнения) 
- Полис КАСКО (структура договора) 

2. Документы при наступлении страхового случая (1 страница) 
- Заявление о страховом случае 
- Акт осмотра повреждённого имущества 
- Претензия к страховой компании о выплате 
- Соглашение о размере страхового возмещения 

Пример заявления о страховом случае:
Заявление о наступлении страхового случая 
В страховую компанию \[название\] 
Заявитель: \[ФИО, полис №, контакты\] 
Дата и время события: \[…\] 
Описание события: \[…\] 
Предварительная оценка ущерба: \[сумма\] 
Прошу провести осмотр и выплатить страховое возмещение.

Приложения: 
- Копия полиса 
- Фото повреждений 
- Справки из компетентных органов (при ДТП, пожаре и т.д.) 

14. Документы для ликвидации и реорганизации юридических лиц (4 страницы)
Назначение:
Для оформления процедур ликвидации, реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) и банкротства юридических лиц.

Содержание:
1. Решения и уведомления о начале процедур (2 страницы)
- Решение общего собрания участников о ликвидации ООО
- Решение о реорганизации в форме слияния/присоединения
- Уведомление о начале процедуры ликвидации в налоговый орган (форма Р15001)
- Сообщение о ликвидации в органы ПФР и ФСС
- Уведомление кредиторов о ликвидации (публикация в «Вестнике государственной регистрации»)

2. Ликвидационные документы (2 страницы)
- Ликвидационный баланс (промежуточный и окончательный)
- Акт инвентаризации имущества ликвидируемого юридического лица
- Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (форма Р16001)
- Протокол об утверждении ликвидационного баланса
- Документ об уплате государственной пошлины за регистрацию ликвидации

Пример решения о ликвидации ООО:
РЕШЕНИЕ общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «________________»
г. ______________ «___»________ ____ г.

Присутствовали: ______________ (ФИО, паспортные данные, доля в уставном капитале).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «________________».
2. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).
3. Утверждение порядка и сроков ликвидации.

РЕШИЛИ:
1. Ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «________________» в соответствии со ст. 61–64 Гражданского кодекса РФ.
2. Назначить ликвидационную комиссию в составе: ______________ (ФИО).
3. Установить срок ликвидации – ____ месяцев с момента принятия настоящего решения.
4. Уполномочить ликвидационную комиссию осуществить все действия, связанные с ликвидацией Общества.

Председатель собрания: ______________ (подпись)
Участники: ______________ (подписи)

15. Международные коммерческие документы (4 страницы)
Назначение:
Для оформления внешнеэкономических сделок, взаимодействия с иностранными контрагентами и регулирования трансграничных отношений.

Содержание:
1. Контракты международной купли-продажи (2 страницы)
- Международный контракт купли-продажи товаров (INCOTERMS 2020)
- Спецификация к контракту
- Рамочное соглашение о сотрудничестве (Memorandum of Understanding)
- Соглашение о конфиденциальности (NDA) на двух языках
- Приложение о порядке разрешения споров (арбитраж, применимое право)

2. Транспортные и таможенные документы (2 страницы)
- Инвойс (коммерческий счёт)
- Упаковочный лист
- Доверенность на таможенного представителя
- Договор международной перевозки груза
- Заявление на возврат НДС при экспорте

Пример спецификации к международному контракту:
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___
к Контракту № ___ от «___»________ ____ г.

Поставщик: ______________
Покупатель: ______________

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., USD | Сумма, USD |
| 1     |                |          |        |                |             |
| 2     |                |          |        |                |             |

Общая сумма Контракта: ______________ (________________) долларов США.
Условия поставки: ______________ (на базе INCOTERMS 2020).
Срок поставки: в течение ___ дней с момента получения аванса.
Условия платежа: предоплата ___%, остаток против копий транспортных документов.

Поставщик: ______________ (подпись)
Покупатель: ______________ (подпись)

Примечания к разделам 14–15:
- Все документы составлены с учётом требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Таможенного кодекса ЕАЭС и международных практик.
- При ликвидации юридического лица необходимо строго соблюдать установленную законом последовательность действий и сроки.
- В международных контрактах рекомендуется чётко определять применимое право, язык договора, валюту расчётов и базис поставки по INCOTERMS.
- Для сложных случаев (банкротство, многовалютные контракты, арбитраж) обязательна консультация с юристом и налоговым экспертом.